П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.02.2020 № 26 «О размещении муниципального заказа»

Наименование:П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.02.2020 № 26 "О размещении муниципального заказа"
Дата:02.02.2020
Cкачать: ms-word

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от   01.02.2020    № 26

п. Волот

 

 

О размещении муниципального

заказа

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Разместить муниципальный заказ в виде аукциона в электронной форме на право заключения контракта на создание и обустройство зоны отдыха в п. Волот.
  2. Утвердить извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0350300024320000001, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
  3. Утвердить документацию по проведению аукциона в электронной форме, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
  4. Разместить извещение и документацию по проведению аукциона в электронной форме в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района и на сайте:www.zakupki.gov.ru.

 

 

Первый заместитель

Главы Администрации                                                             С.В. Фёдоров

 

 

 

 

мд

№ 26 — п

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Волотовского муниципального района

от 01.02.2020 № 26

 

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки № 0350300024320000001

Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки Создание и обустройство зоны отдыха в п. Волот
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sberbank-ast.ru
Размещение осуществляет Заказчик

Администрация Волотовского муниципального района

Контактная информация
Организация, осуществляющая размещение Администрация Волотовского муниципального района
Почтовый адрес Российская Федерация, 175100, Новгородская обл., Волотовский р-н, Волот п, УЛ Комсомольская, 38
Место нахождения Российская Федерация, 175100, Новгородская обл., Волотовский р-н, Волот п, УЛ Комсомольская, 38
Ответственное должностное лицо Федоров Сергей Владимирович
Адрес электронной почты adm.volot@mail.ru
Номер контактного телефона 8-81662-61047
Факс 8-81662-61325
Дополнительная информация Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок Информация отсутствует
Дата и время окончания подачи заявок 10.02.2020 14:00
Место подачи заявок  

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки.

Порядок подачи заявок Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об электронном аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 11.02.2020
Дата проведения аукциона в электронной форме 12.02.2020
Дополнительная информация Информация отсутствует
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 496700.00 Российский рубль
Финансовое обеспечение закупки
Всего: Оплата за 2020 год Оплата за 2021 год Оплата за 2022 год Сумма на последующие годы
496700 496700 0 0 0
Финансирование за счет бюджетных средств
Российский рубль
Код бюджетной классификации Всего: Оплата за 2020 год Оплата за 2021 год Оплата за 2022 год Сумма на последующие годы
903050311001S5764244 114600.00 114600.00 0.00 0.00 0.00
903050311001L5764244 382100.00 382100.00 0.00 0.00 0.00
Идентификационный код закупки 203530300028853030100100150017111244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги Российская Федерация, Новгородская обл, Волотовский р-н, Волот п, ул. Комсомольская
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг с момента заключения муниципального контракта по 01.09.2020
Объект закупки
Российский рубль
Наименование товара, работы, услуги по КТРУ Код позиции Характеристики товара, работы, услуги Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
Наименование Значение Единица измерения
Создание и обустройство зоны отдыха в поселке Волот 71.11.31.000 Условная единица 1 496700.00 496700.00
Итого: 496700.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества Не установлены
Требования к участникам 1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию отсутствует

2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничения Не установлены
Обеспечение заявок
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 24835,00 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта В соответствии с разделом 14 аукционной документации
Платежные реквизиты «Номер расчётного счёта» 40302810400003000045

«Номер лицевого счёта» 05503009150

«БИК» 044959001

Обеспечение гарантийных обязательств
Требуется обеспечение гарантийных обязательств
Размер обеспечения гарантийных обязательств 2483,50 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств В соответствии с разделом 15 аукционной документации
Платежные реквизиты «Номер расчетного счета» 40302810400003000045

«Номер лицевого счета» 05503009150

«БИК» 044959001

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация Информация отсутствует
Перечень прикрепленных документов 1 Документация

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Волотовского муниципального района

от 01.02.2020 № 26

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в поселке Волот

  1. Общие положения

1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством Российской Федерации путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион).

  2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации
  2.1. Сведения о заказчике
  2.1.1. Наименование заказчика: Администрация Волотовского муниципального района
  2.1.2. Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 175100, Новгородская обл., п. Волот, ул. Комсомольская, д.38
  2.1.3. Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 175100, Новгородская обл., п. Волот, ул. Комсомольская, д.38
  2.1.4. Адрес электронной почты заказчика: E-mail: adm.volot@mail.ru
  2.1.5. Номер контактного телефона заказчика: 8(81662) 61345, 8(81662) 61047
  2.1.6. Ответственное должностное лицо заказчика: Первый заместитель Главы Администрации Волотовского муниципального района С. В. Федоров.
  2.1.7. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта: Состав контрактной службы Администрации Волотовского муниципального района утвержден постановлением от 11.01.2014г. №11 «О контрактной службе администрации Волотовского муниципального района»
  2.1.8. Информация о контрактном управляющем ответственном за заключение контракта: Руководитель контрактной службы — Федоров Сергей Владимирович.
  2.2. Сведения об уполномоченном органе
  2.2.1. Наименование уполномоченного органа: Не привлекалась
  2.2.2. Место нахождения уполномоченного органа:
  2.1.3. Почтовый адрес уполномоченного органа:
  2.1.4. Адрес электронной почты уполномоченного органа:
  2.1.5. Номер контактного телефона уполномоченного органа:
  2.1.6. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа:
  3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта
  3.1. Наименование объекта закупки: Создание и обустройство зоны отдыха в поселке Волот

3.1.1. Код ОКПД: 71.11.3

ИКЗ 203530300028853030100100150007111244

  3.2. Описание объекта закупки: выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в п. Волот. Описание объекта закупки представлено в Техническом задании (приложение №1 к документации об электронном аукционе).
  3.3. Объем выполняемых Работ: Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме), в ведомости объемов работ (Приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме), сметной документации – Приложении № 1 к расчету и обоснованию цены начальной (максимальной) цены контракта.
  3.4. Условия предоставления гарантии качества выполненных Работ:
  3.4.1. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Гарантийный срок -3 года
  3.5. Место, сроки (периоды), условия выполнения и приемки результатов Работ:
  3.5.1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Новгородская обл., Волотовский р-н, п. Волот, ул. Комсомольская
  3.5.2. Срок завершения Работ: Начало выполнения работ — с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ – 01 сентября 2020 года.

  3.5.3. Условия выполнения Работ: Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об электронном аукционе).
  3.5.4. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных Работ, порядок и срок оформления результатов приемки выполненных Работ. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных Работ, порядок и срок оформления результатов приемки выполненных работ  в  соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об электронном аукционе).
  4. Начальная (максимальная) цена контракта
  4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и порядок ее формирования: 496700,0 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек) и включает стоимость выполнения работ, стоимость материалов, транспортные расходы, командировочные расходы, уплату налогов, страховых взносов, и других обязательных платежей.
  4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Информация содержится в Приложении №3 к настоящей документации об электронном аукционе.
  4.3. Источник финансирования Бюджет сельского поселения Волот
  5. Порядок расчетов по контракту
  5.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками (исполнителями) Российский рубль
  5.2. Порядок расчетов по контракту: Оплата производится по безналичному расчету, путём перечисления Заказчиком денежных средств на счёт Подрядчика в течении 30 календарных либо 15 рабочих дней (для СМП) после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3),   при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25 декабря 2020 года.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

  5.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта Используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон
  6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
  6.1. Установленные ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): Не установлены
  6.2. Обоснование причин ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): Не установлены
  7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком
  7.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: Не предоставлены
  7.2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: Не предоставлены
  8. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
  8.1. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: Не установлены
  9. Требования, предъявляемые к участникам закупки:
  9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее — офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации.

9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьей 31 Федерального закона.

9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки:

  9.3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание Услуг), являющихся объектом закупки: Не установлены
  9.3.2. Непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
  9.3.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
  9.3.4 Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
  9.3.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
  9.3.6. отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
  9.3.6.1. Участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
  9.3.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Не установлены.
  9.3.8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица.
  9.3.8.1. Участник закупки не является офшорной компанией.
  9.3.8.2. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
  9.4. Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований): Не установлены.
  10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению
  10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
  10.2 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

  10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
  2) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание Услуг), являющихся объектом закупки. Не требуется
  3) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в пункте 9.4 документации об аукционе в электронной форме (при наличии таких требований): Не требуется
  4) копии документов, подтверждающих соответствие работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе.     Не требуется
  6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
  7) документы (или копии документов), подтверждающие право участника закупки на получение преимущества в соответствии с разделами 6, 7 документации об аукционе в электронной форме:  Не требуется
  8) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника ограничениям, установленным в разделе 8 документации об аукционе в электронной форме:  Не требуется
  9) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным пунктами 9.3.2- 9.3.6.1. в разделе 9 документации об аукционе в электронной форме.
  10.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:
  10.4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения, указанные в пункте 10.2 настоящей документации об аукционе в электронной форме.

Участнику электронного аукциона достаточно выразить согласие на оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки)

  10.4.2. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 настоящей документации об аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия сведений, предусмотренных в пункте 10.2 настоящей документации об аукционе в электронной форме, требованиям документации.

10.4.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 10.3 настоящей документации об аукционе в электронной форме.

10.4.4. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона, требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме, а также регламентом электронной торговой площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме.

10.4.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки могут быть составлены на другом языке при наличии нотариально заверенного перевода на русский язык.

10.4.6. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных пунктом 8) раздела 10.3 документации, или копий таких документов такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

10.4.7. Электронные документы (их копии), указанные в пункте 10.4 документации, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона (пункт 9.4. документации), не включаются участником аукциона в состав второй части заявки.

Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

  11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
  11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЗАО «Сбербанк-АСТ» по электронному адресу: http://sberbank-ast.ru/
  11.2. Начало срока подачи заявок: С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе.
  11.3. Дата и время окончания срока подачи заявок: 10.02.2020           14-00
  11.4.Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 11.02.2020
  11.5. Дата проведения электронного аукциона: 12.02.2020
  11.6. Место подачи заявок участников закупки: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки.

Сведения об электронной площадке указаны в разделе 11.1 документации об электронном аукционе.

  11.7. Порядок подачи заявок участников закупки: Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об электронном аукционе.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.

  12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме
  12.1. Порядок предоставления разъяснений: Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме.

Участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса в единой информационной системе размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

  12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений: 01.02.2020
  12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений: 07.02.2020
                                            13. Обеспечение заявок на участие в закупке:
  13.1. Согласно п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 439 «Об утверждении значения НМЦК, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах» обеспечения заявки на участие в электронной аукционе не требуется.
  14. Обеспечение исполнения контракта
  14.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 24835,0 рублей (двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать пять рублей 00 коп.) (5 % от начальной (максимальной) цены контракта).

14.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта.

14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться:

1) предоставлением банковской гарантии.

2) внесением денежных средств.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Перечисление денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется на счёт Заказчика   по следующим реквизитам:

УФК по Новгородской области (Администрация Волотовского муниципального района)

р/счет 40302810400003000045

л/ счёт 05503009150

Отделение Новгород г. Великий Новгород

БИК 044959001

ИНН 5303000288  КПП530301001

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в поселке Волот

14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта должен быть предоставлен заказчику, до заключения контракта.

14.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

14.2.5. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

  14.3. Информация о банковском сопровождении контракта не предусмотрено.
  15.Обеспечение гарантийных обязательств
  15.1.Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 2483,50 (Две тысячи четыреста восемьдесят три рубля 50 копеек)
  Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно.

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на счет заказчика.

Перечисление денежных средств, в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам:

УФК по Новгородской области (Администрация Волотовского муниципального района)

р/счет 40302810400003000045

л/ счёт 05503009150

Отделение Новгород г. Великий Новгород

БИК 044959001

ИНН 5303000288   КПП530301001

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств на выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в поселке Волот.

Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю) Заказчиком в течении 15 (пятнадцати дней) рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.

Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется после предоставления подрядчиком (исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

  16. Антидемпинговые меры
  16.1. Если при проведении аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п.14.1. настоящей документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п.15.2. настоящей документации об электронном аукционе
  16.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п.15.1. настоящей документации об электронном аукционе.
  16.3. Информация, предусмотренная пунктом 16.2. настоящей документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта.
  17. Заключение контракта по результатам электронного аукциона
  17.1. Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации проекту (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе).
  17.2. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, с иным участником электронного аукциона, заявка которого на участие в электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением о закупке.
  17.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона протокола заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке участника.
  17.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации о закупке, либо размещает протокол разногласий.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона.

Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Предоставление информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, Федеральным законом не предусмотрено.

  17.5. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и извещению о закупке и своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов.
  17.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона.
  17.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 17.6 документации, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, предусмотренные пунктом 17.4 документации и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
  17.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
  17.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 17.8 документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
  17.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Федерального закона, части 13 статьи 83.2 Федерального закона протоколов.
  17.11. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.
  17.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
  17.13. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного пунктом 14 статьи 83.2 Федерального закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

  17.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем, и в проект контракта, прилагаемый к документации и извещению, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником.

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки.

  17.15. Участник, признанный победителем в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона, либо отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта.

Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона и (или) не предоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона.

Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.

Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

  17.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
  18. Изменение условий контракта
  18.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией и контрактом:

18.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы (услуги), качества выполняемой работы (оказываемой услуги) и иных условий контракта

18.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

18.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

Сокращение объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации.[i]

  19. Расторжение   контракта
  19.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  19.2. Заказчик, подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  19.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
  20. Прочие условия
  20.1. До даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона, закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. При этом сохраняется порядок функционирования таких площадок, ранее установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Электронные аукционы, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 настоящего Федерального закона, проводятся на ранее отобранных электронных площадках.

Заключение контрактов по результатам указанных процедур осуществляется на таких электронных площадках.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к документации об электронном аукционе

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в поселке Волот

Объект расположен в центре поселка Волот по ул. Комсомольская – на месте снесенного многоквартирного жилого аварийного дома, месторасположение обусловлено близостью социально- значимых объектов, автобусной остановки, железнодорожного вокзала, почты.

Мероприятия:

В целях создания и обустройства зоны отдыха в п. Волот, согласно  муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Волот»: предусматриваются следующие виды работ: Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, устройство основания песчаного, устройство покрытий из тротуарной плитки,  монтаж арки декоративной, установка скамеек, урн,  вазонов, полусфер, бортовых камней.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

При создании и обустройстве зоны отдыха в п. Волот отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса благоустраиваемой территории.

Вышеуказанные мероприятия по создания и обустройства зоны отдыха в п. Волот позволит улучшить состояние территории общего пользования, улучшить облик п. Волот и обеспечит благоприятные условия для отдыха населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни населения в целом.

 

Элементы обустройства зоны отдыха

устройство покрытий из тротуарной плитки

 

 

 

 

Установка скамеек

 

 

 

Установка урн

 

 

Установка полусфер бетонных

 

Установка вазонов

 

Монтаж арки декоративной

 

 
Наименование объекта Создание и обустройство зоны отдыха в поселке Волот
Месторасположение объекта Новгородская обл. Волотовский район, п. Волот, ул. Комсомольская
Срок выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 01.09.2020 г.
Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, применяемых материалов: 1. При проведении работ должны быть достигнуты показатели, предусмотренные Разделом 1 «Ведомость объемов работ (услуг)»   настоящего Технического задания.

2. Подрядчик обязан выполнить работы в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, нижеследующими перечнями нормативных документов:

2.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к качеству выполняемых работ:

2.1.1. «ГОСТ 23735-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2033-ст,

2.1.2 «ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.06.1994 № 18-43,

2.1.7 «ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2014 № 1641-ст,

2.1.8.Правилами содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Волот, утвержденными Решением Совета депутатов сельского поселения Волот от 27.10.2017 №80 и другими нормативно-правовыми актами, техническими регламентами.

2.2. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к безопасности выполняемых работ:

2.2.1 «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80,

2.2.2. «СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», приняты и введены в действие Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123, требованиям охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, требованиями   пожарной безопасности, аукционной документации и другими нормативно-правовыми актами, техническими регламентами.

2.2.3. При выполнении работ должны быть приняты все необходимые меры для защиты окружающей среды, газонов и иных зеленых насаждений, а также объектов благоустройства.

2.2.4. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок в зоне выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку мусора.

2.2.5. В течение 2-х дней по завершении работ Подрядчик вывозит излишние материалы и оборудование, используемые при выполнении работ.

2.2.6. Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производятся при обязательном выгораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей Подрядчика, контролирующих ход проведения работ.

2.2.7. Подрядчик обязуется организовать безопасное производство работ, а также работу по охране труда, обеспечить контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест.

2.2.8. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов. В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенные убытки в полном объеме.

2.3. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к качеству применяемых материалов:

2.3.1. «ГОСТ 23735-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2033-ст,

2.3.2. «ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.06.1994 № 18-43,

2.3.7. «ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия», введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1998 № 30,

2.3.8 «ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2014 № 1641-ст,

2.3.9. Применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны быть новыми, ранее не используемыми, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности.

2.3.10. Качество поставляемых товаров (материалов, конструкций, оборудования) должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству товаров (материалов, конструкций, оборудования), действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться соответствующими документами (декларация о соответствии (сертификат соответствия), паспорт анализа), удостоверяющими соответствие товаров обязательным требованиям, действующим на территории Российской Федерации, передаваемыми одновременно с товарами, (в случае, если материал не подлежит обязательной сертификации – паспорта), каждая партия материалов (конструкции, оборудование) должны сопровождается паспортом качества, заверенные Подрядчиком.

2.3.11. Подрядчик гарантирует поставку товаров (материалов, конструкций, оборудования), остаточный срок годности которых на момент его поставки должен составлять не менее 80 % от общего установленного срока годности на эту продукцию.

2.3.12. Поставляемые товары (материалы, конструкции, оборудование) должны находиться в заводской упаковке соответствующей нормативно-технической документации, а также способу транспортировки с соблюдением температурного режима.

2.3.13. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка (тара) товаров (материалов, конструкций, оборудования) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

3. Если заменен ссылочный стандарт (ГОСТ, СНиП и тд.), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

4. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия).

5. Если после утверждения в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.

6. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Общие условия выполнения работ: 1. Работы должны быть выполнены согласно перечню выполняемых работ и используемых материалов  в  полном соответствии с технологий производства каждого вида работ, полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям нормативных документов, в установленные сроки.

2. Используемые материалы должны иметь сертификат соответствия, гигиенический сертификат, каждая партия материалов должны сопровождается паспортом качества.

3. Все виды работ предварительно согласовать с эксплуатирующей организацией и Заказчиком.

4. Подрядчик, кроме работ (материалов), перечисленных ниже в ведомости объемов работ (ведомости ресурсов), должен предусмотреть выполнение прочих работ (применения материалов): для обеспечения временного электроснабжения, обеспечить охрану объекта на период выполнения работ (капитального, текущего ремонта) (при необходимости).

5. Производство земляных работ при выполнении работ по замене инженерных коммуникаций и других сооружений выполнять в соответствии с действующими Правилами благоустройства.

6. При выполнении работ технический надзор осуществляется Заказчиком самостоятельно или его уполномоченным представителем,  либо с привлечением специализированной организации, выбранной на конкурсной основе.

7. Контроль, проводимый Заказчиком самостоятельно или его уполномоченным представителем, либо привлеченной специализированной организации, выбранной на конкурсной основе за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность и соответствие их нормативным документам.

Перечень основных видов работ: Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала

устройство основания песчаного

устройство покрытий из тротуарной плитки

монтаж арки декоративной,

установка скамеек, урн, вазонов, полусфер.

установка бортовых камней

Зонирование: На участке выделаются следующие зоны:

1. Пешеходная зона отдыха.

Расстановка оборудования по функциональным и технологическим процессам допускает варианты.

Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ во все зоны участка маломобильных групп населения.

Благоустройство и покрытия: Входы, и дорожки увязаны с основными пешеходными связями. На площадках и дорожках применены различные типы мощения:

1. Покрытие из тротуарной плитки (пешеходные дорожки)

 

Вертикальная планировка: Вертикальная планировка участка должна обеспечивать отвод поверхностных и ливневых вод со всего участка при максимальной сохранности естественного рельефа. Рельеф участка без резких перепадов.
Озеленение участка: 1. В озеленение участка входят работы по сохранению существующих газонов.
Гарантия качества выполняемых работ: 1. Работы должны выполняться с качеством и в сроки, предусмотренные нормативной документацией и настоящим Техническим заданием.

2. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок выполненных работ 3 лет

3. Отсчет гарантийного срока наступает с момента совместно подписанного акта о приемке законченного строительством (капитальным ремонтом) объекта по форме КС-11.

4. Подрядчик обязан устранять все недостатки и дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока.

5. После устранения недостатков гарантийный срок на работы, выполненные по гарантии, начинает отсчитываться заново.

6. Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными требованиями.

7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

8. Неудовлетворительное состояние отдельных элементов является основанием для незамедлительного устранения выявленных недостатков, либо уменьшения оплаты на сумму неудовлетворительно выполненных работ.

Порядок приемки выполненных работ: 1. Для проверки объемов и качества выполненных работ, работы предъявляются Заказчику по мере их выполнения (при ежедневном выполнении — ежедневно).

2. Замер фактических объемов выполненных работ осуществляется Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика.

3. Выявленные Заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком.

4. Не подлежат приемке работы, не предъявленные Подрядчиком.

5. После комиссионной проверки качества и объемов выполненных работ в натуре Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию.

6. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям:

а) Утвержденным Государственным комитетом Российской федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100;

б) РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально строительства», Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г.

7. Перечень документов прилагаемых к исполнительной документации:

7.1. акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

7.2. справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

7.3. счет и (или) счет-фактура;

7.4. исполнительные схемы и съемки благоустройства территории (профиль, разрез) в масштабе с привязкой к местности;

7.5. акты освидетельствования скрытые работы:

7.5.4. устройство покрытий из тротуарной плитки дорожек.

7.6. акт приемки законченного строительством объекта.

7.7. документы, подтверждающие качество примененных материалов: сертификаты, паспорт качества на используемые материалы (заверенные копии);

7.8. иные документы, отражающие фактическое исполнение контракты.

8. Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком, либо его уполномоченным представителем, после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с установленным порядком.

9. Приёмка выполненных работ и проверка исполнительной документации производится в течение 7 (семи) рабочих дней от момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности объекта.

10. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания обеими сторонами вышеназванной исполнительной документации, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.

11. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе, не подписывая акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, отказать в оплате до безвозмездного устранения недостатков, одновременно применяя штрафные санкции за нарушение срока выполнения работ, в соответствии с условиями контракта.

12. Виды недостатков и сроки их исправления определяются актом выявленных недостатков, который подписывается обеими сторонами.

13. Организация сдачи-приёмки работ возлагается на Подрядчика за счет его затрат.

 

 

 

 

 

Приложение №2

к документации

об электронном аукционе

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по созданию и обустройство зоны отдыха в поселке Волот

 

Наименование Единица измерения Количество
1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 при чистке канав

292.13*1.15*11.38+5097.65*1.25*6.26+4.05*5.5

1000 м3 0.035

 

2 Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала

608.8*11.38+2832.52*7.29+4299.27*7.63

1000 м2 0.21512

 

  Грунт песчаный, супесчаный (вместо 4080201 — Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %)

64.42*7.63

м3 14.19792

 

3 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.

917.58*1.15*11.38+324.82*1.25*6.38+2261.83*5.6

100 шт. 0.25

 

   Скамейка Комплект-Агро Классика 1,2 4747/1.2/5.6=706,4

706.4*5.6

Шт. 5

 

  Урна шестигранная высотой 55 мс диам. 38,5 см 1540/1,2/5,6=229.17

229.17

шт. 5

 

  Вазон уличный В002. Вазон бетонный. 3000/1.2/5.6=446,43

446.43*5.6

шт. 5

 

  Полусфера бетонная 500*250 500/1,2/7,63=54,61

54.61*7.63

шт. 10

 

4 Монтаж арки декоративной (прим.)

216.53*11.38+755.07*6.38+125.49*5.6

  0.08

1 т

  Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (Арка декоративная, 9718 руб.)

15320.06*1.18*5.6

т 0.08

 

5 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см

589.72*11.38+2860.93*7.29+33.29*7.63

1000 м2 0.015038

 

  Песок природный для строительных работ средний

64.42*7.63

м3 1.80456

 

6 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.

152.15*1.15*11.38+15.16*1.25*7.31+3.86*6.6

10 м2 13.5

 

  Плитка тротуарная BESSER «БРУСЧАТКА», размер 199х99х80 мм, серая

108.92*6.6

м2 137.7

 

7 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

979.91*1.15*11.38+82.87*1.25*7.29+3598.17*7.63

100 м 1.8

 

  Камни бортовые БР 100.20.8 бетонные В 22,5 (М300), объем 0,016 м3 ГОСТ 6665-91

24.91*7.63

м 180

 

                                                                                                    Приложение №3

к документации об  электронном аукционе

 

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

создание и обустройство зоны отдыха в поселке Волот

Основные характеристики объекта закупки Выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в поселке Волот

 

Используемый метод определения цены контракта с обоснованием Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметный в соответствии с » ТЕР 01-01-014-04″; » ТЕРр 68-09-03″; » ТЕР 10-01-059-01″; » ТЕР 09-02-018-04″; » ТЕР 27-04-003-01″ «ТЕР 27-07-005-01» «ТЕР 27-02-010-02). Локальным сметным расчетом на 496700,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот рублей ) 00 копеек
Расчет цены контракта Данные, используемые в расчетах начальной (максимальной) цены контракта, приведены в приложении №1 к настоящему расчету.
Дата подготовки обоснования цены контракта 01.02.2020

Исходя из объема приведенных выше расчетов, начальная (максимальная) цена контракта принимается равной 496700,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот рублей )00 копеек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:

Заместитель Главы Администрации

____________________________М. Ф. Бутылин

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Создание и обустройство зоны отдыха в поселке Волот

Сметная стоимость                                                        496700 руб.

Составлен(а) в базовых ценах ТЕР Новгородской области с пересчетом в текущие цены по состоянию на декабрь 2018 г. по индексам цен Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, согласно Приложения №1 к письму № КХ-7140-И от 14.12.2018г.

Наименование Номер ед. Кол-

во,

Стоимость ед., руб. /с индекс. Общая стоимость, руб. /с индекс.
п/п работ Расценки ед. изм. Всего Осн. з/п Экспл. машин Всего Осн. з/п Экспл. машин
1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 при чистке канав

292.13*1.15*11.38+5097.65*1.25*6.26+4.05*5.5

ТЕР 01-01-014-04 0.035

1000 м3

6712.06

43734.49

335.95

3823.11

6372.06

39889.11

234.92

1531

11.76

134

223.02

1396

2 Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала

608.8*11.38+2832.52*7.29+4299.27*7.63

ТЕРр 68-09-03 0.21512

1000 м2

7740.59

60380.64

608.8

6928.14

2832.52

20649.07

1665.16

12989

130.97

1490

609.33

4442

  Грунт песчаный, супесчаный (вместо 4080201 — Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %)

64.42*7.63

4070024 14.19792

м3

64.42

491.52

    914.63

6979

   
3 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.

917.58*1.15*11.38+324.82*1.25*6.38+2261.83*5.6

ТЕР 10-01-059-01 0.25

100 шт.

3723.07

27265.06

1055.22

12008.37

406.03

2590.44

930.77

6816

263.8

3002

101.51

648

  Скамейка Комплект-Агро Классика 1,2 4747/1.2/5.6=706,4

706.4*5.6

тек. ремонт 5

шт.

706.4

3955.84

    3532

19779

   
  Урна шестигранная высотой 55 мс диам. 38,5 см 1540/1,2/5,6=229.17

229.17

1019610 5

шт.

229.17     1145.85    
  Вазон уличный В002. Вазон бетонный. 3000/1.2/5.6=446,43

446.43*5.6

текущая цена 5

шт.

446.43

2500.01

    2232.15

12500

   
  Полусфера бетонная 500*250 500/1,2/7,63=54,61

54.61*7.63

1019610 10

шт.

54.61

416.67

    546.1

4167

   
4 Монтаж арки декоративной (прим.)

216.53*11.38+755.07*6.38+125.49*5.6

ТЕР 09-02-018-04 0.08

1 т

1097.09

7984.2

216.53

2464.11

755.07

4817.35

87.77

639

17.32

197

60.41

385

  Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (Арка декоративная, 9718 руб.)

15320.06*1.18*5.6

2010848 0.08

т

18077.67

101234.96

    1446.21

8099

   
5 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см

589.72*11.38+2860.93*7.29+33.29*7.63

ТЕР 27-04-003-01 0.015038

1000 м2

3483.94

27821.2

589.72

6711.01

2860.93

20856.18

52.39

418

8.87

101

43.02

314

  Песок природный для строительных работ средний

64.42*7.63

4080122 1.80456

м3

64.42

491.52

    116.25

887

   
6 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.

152.15*1.15*11.38+15.16*1.25*7.31+3.86*6.6

ТЕР 27-07-005-01 13.5

10 м2

197.78

2155.19

174.97

1991.19

18.95

138.52

2670.07

29095

2362.13

26881

255.83

1870

  Плитка тротуарная BESSER «БРУСЧАТКА», размер 199х99х80 мм, серая

108.92*6.6

4038708 137.7

м2

108.92

718.87

    14998.28

98989

   
7 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

979.91*1.15*11.38+82.87*1.25*7.29+3598.17*7.63

ТЕР 27-02-010-02 1.8

100 м

4828.65

41033.27

1126.9

12824.08

103.59

755.15

8691.58

73860

2028.41

23083

186.46

1359

  Камни бортовые БР 100.20.8 бетонные В 22,5 (М300), объем 0,016 м3 ГОСТ 6665-91

24.91*7.63

4139010 180

м

24.91

190.06

    4483.8

34211

   
    ИТОГО (прямые затраты) 43747.93

312105

4823.26

54889

1479.58

10414

Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1 (ТЕР 01) — 80.75% (95%*0.85) (от 657.4); 2 (ТЕРр 68) — 88.4% (104%*0.85) (от 2672.43); 3 (ТЕР 10) — 100.3% (118%*0.85) (от 3090.57); 4 (ТЕР 09) — 76.5% (90%*0.85) (от 277.25); 5 (ТЕР 27) — 120.7% (142%*0.85) (от 183.02); 6-7 (ТЕР 27) — 108.63% (142%*0.85*0.9) (от 50435.02))

  61214    
И Т О Г О с накладными расходами   373319    
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1 (ТЕР 01) — 34% (50%*0.8*0.85) (от 657.4); 2 (ТЕРр 68) — 48% (60%*0.8) (от 2672.43); 3 (ТЕР 10) — 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 3090.57); 4 (ТЕР 09) — 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 277.25); 5-7 (ТЕР 27) — 64.6% (95%*0.8*0.85) (от 50618.04))

  35690    
И Т О Г О   409008    
Непредвиденные затраты 1.2%   4908    
И Т О Г О с непредвиденными затратами   413917    
Налог на добавленную стоимость 20%   82783    
        ИТОГО 496700    

 

(Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот руб. 00 коп.)

Составил:               Л. В. Новицкая

 

 

Приложение №4

к документации об электронном аукционе

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №           ПРОЕКТ

 

п. Волот                                                                «     » ______ 2020   года

Администрация Волотовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Главы Администрации Федорова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                             _, действующего на основании _Устава, с другой стороны (вместе именуемые – Стороны), в соответствии с протоколом №                                     __________________от               2020 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

  • Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ

 

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по результатам проведения аукциона в электронной форме.

1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в поселке Волот  (далее – Работы) в соответствии с объемами работ и условиями, указанными в  техническом задании (приложение №1 к контракту).

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01 сентября 2020 года.

1.4. Место выполнения Работ: п. Волот, ул. Комсомольская.

1.5. В соответствии с условиями контракта Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.2 настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

ИКЗ – 203530300028853030100100150007111244

Цена контракта. Порядок расчетов

2.1. Цена контракта включает в себя стоимость выполненных работ, стоимость материалов, транспортные расходы, командировочные расходы, уплату налогов, страховых взносов, и других обязательных платежей и составляет ———————————————-рублей.

2.2. Оплата производится за фактические объемы работ.

2.3. При формировании цены контракта и расчётов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации — рубль.

2.4. В случае если валюта, используемая для расчетов с Подрядчиком отлична от рубля Российской Федерации, при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты.

2.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.6. Оплата производится по безналичному расчету, путём перечисления Заказчиком денежных средств на счёт Подрядчика после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3),   при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25 декабря 2018года.

2.7. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

2.8.   Принять к сведению, что Подрядчик  внес обеспечение исполнения Контракта в размере       (    рублей   копеек) рублей, что составляет 5% от начальной максимальной цены Контракта, в форме ________________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных контрактом):

2.9. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течении 30 календарных дней либо 15 рабочих дней (для СМП).

3.0. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчик его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение Контракта.

3.1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

3.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнять все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) и в сроки, указанные в п.1.3 настоящего контракта, а также передать результат работ Заказчику в порядке, определенном в п.4 настоящего контракта.

3.1.2. В случаях, когда работы выполнены с отступлением от условий настоящего контракта, что ухудшило результат работ, или с иными недостатками, безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

3.1.3. Нести административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность за создание аварийных ситуаций, происшествия и несчастные случаи, связанные с некачественным выполнением или невыполнением работ, предусмотренным контрактом, а также непринятием мер по их ликвидации.

3.1.4. Нести ответственность при производстве работ на объекте за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

3.1.5. Предоставить гарантийный срок на выполненные работы на 3 года с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

3.1.6. Устранить недостатки, обнаруженные в работе в период гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

3.1.7. Исполнять иные обязательства по контракту.

3.2.   Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить их в полном объеме.

3.2.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

3.2.3. Принять работу от Подрядчика или направить Подрядчику мотивированный отказ от приёмки работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Акта о приемке выполненных работ, при наличии актов на скрытые работы, сертификатов и накладных на использованный материал.

3.2.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

3.3.Права Подрядчика:

3.3.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки результатов работ и их полной оплаты.

3.3.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  в соответствии с гражданским законодательством,   если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту и устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это предусмотрено контрактом, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Результат выполненных работ Подрядчик передает, а Заказчик принимает по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и подписывает указанные документы при наличии актов на скрытые работы, сертификатов и накладных на использованный материал, или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки Работ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения указанных документов. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ при обнаружении дефекта назначается срок устранения, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения дефекта, и дата повторной приемки. Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2. Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Заказчика в соответствии с нормативными требованиями к качеству применяемых материалов, а также на основании требований соответствующих нормативных документов.

4.3. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов при осуществлении мероприятий по приемке выполненных работ.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление № 1042).

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление № 1042).

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 — 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  • Срок действия контракта, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

 

7.1. Контракт действует с момента его подписания и прекращает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств.

7.2. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6. настоящего контракта.

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  • Заключительные положения

 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон контракта. После заключения контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются: Техническое задание к проекту контракта и  сметный расчет (приложение 1)и ( приложение2) соответственно.

8.4. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Изменения и дополнения в контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.6. Контракт, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

  1. Юридические адреса и подписи сторон
Заказчик: Подрядчик:
Заказчик: Администрация Волотовского муниципального района

Адрес: 175100, Новгородская область, п. Волот, ул. Комсомольская, д. 38,

ИНН 5303000288, КПП 530301001,

ОГРН 1025301789127,

л/с 03503D00580,

р/с 40204810040300008004 Отделение Новгород г. Великий Новгород

БИК 044959001

Первый заместитель Главы Администрации

_______________ С. В. Федоров

«___»________________2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по созданию и обустройству зоны отдыха в поселке Волот

 

Объект расположен в центре поселка Волот по ул. Комсомольская – на месте снесенного многоквартирного жилого аварийного дома, месторасположение обусловлено близостью социально- значимых объектов, автобусной остановки, железнодорожного вокзала, почты.

Мероприятия:

В целях создания и обустройства зоны отдыха в п. Волот, согласно муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Волот»: предусматриваются следующие виды работ: Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, устройство основания песчаного, устройство покрытий из тротуарной плитки,  монтаж арки декоративной, установка скамеек, урн,  вазонов, полусфер, бортовых камней.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

При создании и обустройстве зоны отдыха в п. Волот отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса благоустраиваемой территории.

Вышеуказанные мероприятия по создания и обустройства зоны отдыха в п. Волот позволит улучшить состояние территории общего пользования, улучшить облик п. Волот и обеспечит благоприятные условия для отдыха населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни населения в целом.

 

Элементы обустройства зоны отдыха

устройство покрытий из тротуарной плитки

 

 

 

 

 

Установка скамеек

 

 

 

Установка урн

 

 

Установка полусфер бетонных

 

Установка вазонов

 

Монтаж арки декоративной

 

 

Наименование объекта создание и обустройство зоны отдыха в поселке Волот
Месторасположение объекта Новгородская обл. Волотовский район, п. Волот, ул. Комсомольская
Срок выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 01.09.2020 г.
Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, применяемых материалов: 1. При проведении работ должны быть достигнуты показатели, предусмотренные Разделом 1 «Ведомость объемов работ (услуг)»   настоящего Технического задания.

2. Подрядчик обязан выполнить работы в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, нижеследующими перечнями нормативных документов:

2.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к качеству выполняемых работ:

2.1.1. «ГОСТ 23735-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2033-ст,

2.1.2 «ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.06.1994 № 18-43,

2.1.7 «ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2014 № 1641-ст,

2.1.8.Правилами содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Волот, утвержденными Решением Совета депутатов сельского поселения Волот от 27.10.2017 №80 и другими нормативно-правовыми актами, техническими регламентами.

2.2. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к безопасности выполняемых работ:

2.2.1 «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80,

2.2.2. «СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», приняты и введены в действие Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123, требованиям охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, требованиями   пожарной безопасности, аукционной документации и другими нормативно-правовыми актами, техническими регламентами.

2.2.3. При выполнении работ должны быть приняты все необходимые меры для защиты окружающей среды, газонов и иных зеленых насаждений, а также объектов благоустройства.

2.2.4. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок в зоне выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку мусора.

2.2.5. В течение 2-х дней по завершении работ Подрядчик вывозит излишние материалы и оборудование, используемые при выполнении работ.

2.2.6. Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производятся при обязательном выгораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей Подрядчика, контролирующих ход проведения работ.

2.2.7. Подрядчик обязуется организовать безопасное производство работ, а также работу по охране труда, обеспечить контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест.

2.2.8. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов. В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенные убытки в полном объеме.

2.3. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к качеству применяемых материалов:

2.3.1. «ГОСТ 23735-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2033-ст,

2.3.2. «ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.06.1994 № 18-43,

2.3.7. «ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия», введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1998 № 30,

2.3.8 «ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия», введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2014 № 1641-ст,

2.3.9. Применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны быть новыми, ранее не используемыми, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности.

2.3.10. Качество поставляемых товаров (материалов, конструкций, оборудования) должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству товаров (материалов, конструкций, оборудования), действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться соответствующими документами (декларация о соответствии (сертификат соответствия), паспорт анализа), удостоверяющими соответствие товаров обязательным требованиям, действующим на территории Российской Федерации, передаваемыми одновременно с товарами, (в случае, если материал не подлежит обязательной сертификации – паспорта), каждая партия материалов (конструкции, оборудование) должны сопровождается паспортом качества, заверенные Подрядчиком.

2.3.11. Подрядчик гарантирует поставку товаров (материалов, конструкций, оборудования), остаточный срок годности которых на момент его поставки должен составлять не менее 80 % от общего установленного срока годности на эту продукцию.

2.3.12. Поставляемые товары (материалы, конструкции, оборудование) должны находиться в заводской упаковке соответствующей нормативно-технической документации, а также способу транспортировки с соблюдением температурного режима.

2.3.13. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка (тара) товаров (материалов, конструкций, оборудования) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

3. Если заменен ссылочный стандарт (ГОСТ, СНиП и тд.), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

4. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия).

5. Если после утверждения в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.

6. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Общие условия выполнения работ: 1. Работы должны быть выполнены согласно перечню выполняемых работ и используемых материалов в полном соответствии с технологий производства каждого вида работ, полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям нормативных документов, в установленные сроки.

2. Используемые материалы должны иметь сертификат соответствия, гигиенический сертификат, каждая партия материалов должны сопровождается паспортом качества.

3. Все виды работ предварительно согласовать с эксплуатирующей организацией и Заказчиком.

4. Подрядчик, кроме работ (материалов), перечисленных ниже в ведомости объемов работ (ведомости ресурсов), должен предусмотреть выполнение прочих работ (применения материалов): для обеспечения временного электроснабжения, обеспечить охрану объекта на период выполнения работ (капитального, текущего ремонта) (при необходимости).

5. Производство земляных работ при выполнении работ по замене инженерных коммуникаций и других сооружений выполнять в соответствии с действующими Правилами благоустройства.

6. При выполнении работ технический надзор осуществляется Заказчиком самостоятельно или его уполномоченным представителем,  либо с привлечением специализированной организации, выбранной на конкурсной основе.

7. Контроль, проводимый Заказчиком самостоятельно или его уполномоченным представителем, либо привлеченной специализированной организации, выбранной на конкурсной основе за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность и соответствие их нормативным документам.

Перечень основных видов работ: Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала

устройство основания песчаного

устройство покрытий из тротуарной плитки

монтаж арки декоративной,

установка скамеек, урн, вазонов, полусфер.

установка бортовых камней

Зонирование: На участке выделаются следующие зоны:

1. Пешеходная зона отдыха.

Расстановка оборудования по функциональным и технологическим процессам допускает варианты.

Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ во все зоны участка маломобильных групп населения.

Благоустройство и покрытия: Входы, и дорожки увязаны с основными пешеходными связями. На площадках и дорожках применены различные типы мощения:

1. Покрытие из тротуарной плитки (пешеходные дорожки)

Вертикальная планировка: Вертикальная планировка участка должна обеспечивать отвод поверхностных и ливневых вод со всего участка при максимальной сохранности естественного рельефа. Рельеф участка без резких перепадов.
Озеленение участка: 1. В озеленение участка входят работы по сохранению существующих газонов.
Гарантия качества выполняемых работ: 1. Работы должны выполняться с качеством и в сроки, предусмотренные нормативной документацией и настоящим Техническим заданием.

2. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок выполненных работ 3 лет

3. Отсчет гарантийного срока наступает с момента совместно подписанного акта о приемке законченного строительством (капитальным ремонтом) объекта по форме КС-11.

4. Подрядчик обязан устранять все недостатки и дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока.

5. После устранения недостатков гарантийный срок на работы, выполненные по гарантии, начинает отсчитываться заново.

6. Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными требованиями.

7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

8. Неудовлетворительное состояние отдельных элементов является основанием для незамедлительного устранения выявленных недостатков, либо уменьшения оплаты на сумму неудовлетворительно выполненных работ.

Порядок приемки выполненных работ: 1. Для проверки объемов и качества выполненных работ, работы предъявляются Заказчику по мере их выполнения (при ежедневном выполнении — ежедневно).

2. Замер фактических объемов выполненных работ осуществляется Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика.

3. Выявленные Заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком.

4. Не подлежат приемке работы, не предъявленные Подрядчиком.

5. После комиссионной проверки качества и объемов выполненных работ в натуре Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию.

6. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям:

а) Утвержденным Государственным комитетом Российской федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100;

б) РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально строительства», Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г.

7. Перечень документов прилагаемых к исполнительной документации:

7.1. акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

7.2. справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

7.3. счет и (или) счет-фактура;

7.4. исполнительные схемы и съемки благоустройства территории (профиль, разрез) в масштабе с привязкой к местности;

7.5. акты освидетельствования скрытые работы:

7.5.4. устройство покрытий из тротуарной плитки дорожек.

7.6. акт приемки законченного строительством объекта.

7.7. документы, подтверждающие качество примененных материалов: сертификаты, паспорт качества на используемые материалы (заверенные копии);

7.8. иные документы, отражающие фактическое исполнение контракты.

8. Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком, либо его уполномоченным представителем, после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с установленным порядком.

9. Приёмка выполненных работ и проверка исполнительной документации производится в течение 7 (семи) рабочих дней от момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности объекта.

10. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания обеими сторонами вышеназванной исполнительной документации, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.

11. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе, не подписывая акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, отказать в оплате до безвозмездного устранения недостатков, одновременно применяя штрафные санкции за нарушение срока выполнения работ, в соответствии с условиями контракта.

12. Виды недостатков и сроки их исправления определяются актом выявленных недостатков, который подписывается обеими сторонами.

13. Организация сдачи-приёмки работ возлагается на Подрядчика за счет его затрат.

Первый заместитель

Главы Администрации

_______________ С. В. Федоров

«___»________________2020г

 

 

«___»   ________________   2020 г