П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.05.2017 № 425 «О внесении изменений в постановление Администрации Волотовского муниципального района от 05.05.2017 № 396«О размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети сельского поселения Волот)»

Наименование:П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.05.2017 № 425 "О внесении изменений в постановление Администрации Волотовского муниципального района от 05.05.2017 № 396«О размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети сельского поселения Волот)»
Дата:12.05.2017
Cкачать: ms-word

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от  12.05.2017  №  425

п. Волот

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Волотовского муниципального района от 05.05.2017 № 396«О размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (асфальтобетонного покрытия  асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети сельского поселения Волот)»  

 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 63 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести изменения в извещение о проведении электронного аукциона, утвержденное Постановлением Администрации Волотовского района от 05.05.2017 года № 396 «О размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети сельского поселения Волот)» (далее – постановление), заменив:

1.1. Слова «Дата и время окончания подачи заявок 15.05.2017 17:00» словами «Дата и время окончания подачи заявок 22.05.2017 10:00»;

1.2. Слова «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 16.05.2017» словами «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 22.05.2017»;

1.3. Слова «Дата проведения аукциона в электронной форме 19.05.2017» словами «Дата проведения аукциона в электронной форме 25.05.2017».

  1. Внести в документацию об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети сельского поселения Волот), утвержденную постановлением следующие изменения:

1.4. Приложение №4 к документации об электронном аукционе изложить в новой редакции:

 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №                        ПРОЕКТ

 

п. Волот                                                                          «     »             2017   года

 

Администрация Волотовского муниципального района, в лице Первого заместителя Главы Администрации Федорова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ____, в лице ____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны (вместе именуемые – Стороны), в соответствии с протоколом __________________от __________2017 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

  1. Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по результатам проведения аукциона в электронной форме.

1.2. Предметом контракта является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (асфальтобетонного покрытия  асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети сельского поселения Волот  (далее – работы) в соответствии с объемами работ и условиями, указанными в  техническом задании (приложение №1 к контракту).

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01 августа 2017 года.

1.4. Место выполнения Работ: п. Волот, ул. Колхозная; п. Волот, ул. им. Васькина, п. Волот, ул. Октябрьская; п. Волот, ул. 8-ое Марта; п. Волот, ул. Школьная; п. Волот, ул. Садовая; п. Волот, ул. Первомайская.

1.5. В соответствии с условиями контракта Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.2 настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  1. Цена контракта. Порядок расчетов

2.1. Цена контракта включает в себя стоимость выполненных работ, стоимость материалов,  транспортные расходы, командировочные расходы, уплату налогов, страховых взносов, и других обязательных платежей и составляет ________ (__________) рублей.

2.2. Оплата производится за фактические объемы работ.

2.3. При формировании цены контракта и расчётов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации — рубль.

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата производится по безналичному расчету, путём перечисления Заказчиком денежных средств на счёт Подрядчика в течении 15 рабочих дней после подписания  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3), при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25 декабря 2017года.

2.6. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. В случае если Подрядчиком применена такая форма обеспечения исполнения контракта как внесение на счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет 5 (пять) рабочих дней со дня письменного обращения Подрядчика, после полного исполнения обязательств по контракту.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнять все работы качественно, в соответствии с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятыми и введенными в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис, Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) и в сроки, указанные в п.1.3 настоящего контракта, а также передать результат работ Заказчику в порядке, определенном в п.4 настоящего контракта.

3.1.2. В случаях, когда работы выполнены с отступлением от условий настоящего контракта, что ухудшило результат работ, или с иными недостатками, безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

3.1.3. Нести административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность за создание аварийных ситуаций, происшествия и несчастные случаи, связанные с некачественным выполнением или невыполнением работ, предусмотренным контрактом, а также непринятием мер по их ликвидации.

3.1.4. Нести ответственность при производстве работ на объекте за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

3.1.5. Предоставить гарантийный срок на выполненные работы на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

3.1.6. Устранить недостатки, обнаруженные в работе в период гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя:  безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком,  возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

3.1.7. Обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по дорогам и в соответствии с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, ГОРС Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»; установку временных дорожных знаков по схемам, согласованным с подразделениями государственной инспекции безопасности дорожного движения ОГИБДД МОМВД России «Шимский», в соответствии с нормативными документами, регламентирующими содержание дорог, безопасность движения, охрану дорог, охрану дорожных сооружений.

3.1.8. Исполнять иные обязательства по контракту.

3.2.   Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить их в полном объеме.

3.2.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

3.2.3. Принять работу от Подрядчика или направить Подрядчику мотивированный отказ от приёмки работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Акта о приемке выполненных работ, при наличии актов на скрытые работы, сертификатов и накладных на использованный материал.

3.2.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

3.3. Права Подрядчика:

3.3.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки результатов работ и их полной оплаты.

3.3.2. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту и устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это предусмотрено контрактом, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  1. ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Результат выполненных работ Подрядчик передает, а Заказчик принимает по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и  подписывает указанные документы при наличии актов на скрытые работы, сертификатов и накладных на использованный материал, или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки Работ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения указанных документов. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ при обнаружении дефекта назначается срок устранения, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения дефекта, и даты повторной приемки. Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2. Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Заказчика в соответствии с нормативными требованиями к качеству и ровности покрытия (раздел 14 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), к качеству применяемых материалов, а также на основании требований соответствующих нормативных документов.

4.3. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов при осуществлении мероприятий по приемке выполненных работ.

  1. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) и определяется по формуле: П = (Ц — В) x С (где Ц — цена контракта; В — стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С — размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С=СЦБ х ДП (где  С – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП — количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП — количество дней просрочки; ДК — срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При K, равном 0 — 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 — 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы — ___ % от цены контракта, что составляет  _________ (__________________) рублей _______ копеек, определенной в соответствии с  Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – ___  % от цены контракта, что составляет ______________(__________________) рублей ________ копеек, определенной в соответствии с  Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, вытекающих из условий настоящего контракта.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  1. Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  1. Срок действия контракта, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Контракт  действует с момента его подписания и прекращает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств.

7.2. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.2 контракта.

7.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

7.3.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ  и иных условий контракта.

7.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта.

7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  1. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон контракта. После заключения контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются: Техническое задание и  сметный расчет (приложение 1)и ( приложение2) соответственно.

8.4. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Изменения и дополнения в контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.6. Контракт, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

  1. Юридические адреса и подписи сторон
Заказчик: Подрядчик
Администрация Волотовского муниципального района

Адрес: 175100, Новгородская область, п. Волот, ул. Комсомольская, д. 38,

ИНН 5303000288, КПП 530301001,

ОГРН 1025301789127, л/с 03503D00580,

р/с 40204810000000000041 Отделение Новгород г. Великий  Новгород

БИК 044959001

Первый заместитель Главы Администрации

_______________ С.В. Федоров

«___»________________2017г.

 

2.2. строки 11.3, 11.4, 11.5 изложить в новой редакции:

«11.3. Дата и время окончания срока подачи заявок: 22.05.2017
11.4 Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 22.05.2017
11.5 Дата проведения электронного аукциона: 25.05.2017»
  1. Разместить извещение о проведении электронного аукциона на сайте: www.zakupki.gov.ru., на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

 

Первый заместитель

Главы Администрации          С.В. Федоров

 

 

 

 

 

 

ли

№425-п